Registro Oficial

Registro Oficial. 7 de MAYO del 2002

Martes, 07 de mayo de 2002

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

\n \n \n \n
   MES DE MAYO DEL 2002
\n \n \n \n
\n

\n
 
\n

 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

Martes 7 de Mayo del 2002

\n

REGISTRO OFICIAL No. 570

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

DECRETOS:

\n\n

2598 Expídese el Reglamento\n Sustitutivo al Reglamento de Contratación de la Empresa\n Estatal Petróleos del Ecuador (Petroecuador) y sus empresas\n filiales, para obras, bienes y servicios específicos

\n\n

2599 Dispónese que el Ministerio\n de Comercio Exterior en coordinación con el Ministerio\n de Economía y Finanzas proceda, cumpliendo con todos los\n requisitos previstos en la ley, y de conformidad con ella a la\n implementación de la propuesta que la Corporación\n de Promoción de Exportaciones e Inversiones - CORPEI ha\n diseñado para la reactivación de las pequeñas\n y medianas Empresas Exportadoras del Ecuador PYMES

\n\n

ACUERDO:

\n\n

MINISTERIO\n DEL AMBIENTE:

\n\n

044 Delégase atribuciones\n al abogado Carlos Carbo Cox, Director de la Dirección\n de Asesoría Jurídica, durante el periodo comprendido\n desde el 25 de abril hasta el 19 de mayo del 2002
\n
\n RESOLUCIONES:

\n\n

EMPRESA\n NACIONAL DE CORREOS:

\n\n

Apruébanse las\n siguientes emisiones postales denominadas:

\n\n

314\n Baños\n Ciudad Turística

\n\n

331 Asociación de Periodistas\n Educativos del Guayas

\n\n

332 Zaruma Patrimonio Cultural

\n\n

333 Glorias del Tenis Ecuatoriano
\n
\n 334 Autoridad Portuaria de Manta

\n\n

335 Fundación Popenoe -\n Escuela Agrícola Zamorano

\n\n

389 José Joaquín\n Olmedo

\n\n

390\n Bernardino\n Echeverría

\n\n

391 Pintores Ecuatorianos - Voroshilov\n Bazante

\n\n

FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPERIOR DE JUSTICIA TERCERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios seguidos por las siguientes personas:

\n\n

8-2002 Cooperativa de Vivienda "Cabo\n Minacho" en contra de los herederos de Segundo Marcos Aguinsaca\n Guaya

\n\n

55-2002 María Amable Ugsiña\n Cuspa en contra de Julio Elicio Shilquigua Toabanda

\n\n

58-2002\n Betsy Soraya\n Bruno Jaime en contra de Luis Cuesta Bastidas

\n\n

59-2002 Lloyd Arthur Jenkins en contra\n de Rosa Elena Ortega

\n\n

60-2002\n Rosa América\n Romero de Hermidas en contra de Antonio Yépez Miñán\n y otra

\n\n

61-2002\n Banco Continental\n S.A. en contra de Carlos Augusto Cobos López

\n\n

62-2002\n Ernesto Jacinto\n Sotomayor Aguirre y otra en contra de Allan Quintana Hidalgo

\n\n

63-2002 Banco de Guayaquil S.A. en\n contra de Napoleón Michael Cohn Sotomayor y otros

\n\n

64-2002\n I. Municipio\n del Cantón Ambato en contra de Luis Humberto Núñez\n Supi y otra

\n\n

65-2002 Atlas Cía. de Seguros\n S.A. en contra de Ecuadorian Line Inc.

\n\n

66-2002\n María\n Cristina Razo Valverde en contra de Luis Oswaldo Salgado Rosero

\n\n

67-2002 Guillermo Loza Vallejo\n y otra en contra del Dr. Mauro Guillermo Falconí Peñafiel\n y otra

\n\n

69-2002\n José\n Miguel Pérez Obando en contra de María Luz Pérez\n Obando y otra

\n\n

70-2002 Humberto Olmedo Santander\n Vaca y otra en contra de Mariana Alexandra Santander Montenegro\n y otros

\n\n

ACUERDO\n DE CARTAGENA
\n
\n DECISIONES:

\n\n

477\n Tránsito\n Aduanero Internacional, sustitutoria de la Decisión 327

\n\n

478 Asistencia mutua y cooperación\n entre las administraciones aduaneras de Ios Países Miembros\n de la Comunidad Andina

\n\n

AVISO\n JUDICIAL:

\n\n

Juicio\n de expropiación seguido\n por la Ilustre Municipalidad del Cantón Riobamba en contra\n de los herederos del Ramón Andino Rodríguez (2da.\n publicación)\n

\n \n
\n

 

\n\n

N0\n 2598

\n\n

Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
\n REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el Art. 10 de la Ley Especial N° 45 con la que se\n crea la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (PETROECUADOR)\n sus empresas filiales, promulgada en el Registro Oficial N°\n 283 de 26 de septiembre de 1989, dispone que los sistemas de\n contratación de PETROECUADOR están sujetos a la\n Ley de Hidrocarburos y a los reglamentos expedidos por el Presidente\n de la República

\n\n

Que mediante Decreto Ejecutivo N0 934, publicado en el Suplemento\n del Registro Oficial N0 283 de 26 de septiembre de 1989, se expidió\n el Reglamento de Contratación de la Empresa Estatal Petróleos\n del Ecuador (PETROECUADOR) y sus empresas filiales, para Obras,\n Bienes y Servicios Específicos.

\n\n

Que con decretos ejecutivos Nos. 2193, 486, 799- y 1420 publicados\n en los Registros Oficiales Nos. 558 (S), 99, 170 y 309 de 28\n de octubre de 1994, 15 de junio, 25 de septiembre del 2000 y\n 19 de abril del 2001, respectivamente, se modificó el\n Decreto Ejecutivo N0 934;

\n\n

Que es necesario que los órganos responsables de la\n adjudicación en PETROECUADOR o sus empresas filiales,\n de acuerdo con la cuantía, designen a los miembros de\n la Comisión de Compras y Contrataciones; conozcan y revisen\n los términos de referencia preparados por esas comisiones\n y autoricen la modificación de los contratos;

\n\n

Que mediante Ley N0 2001-56, publicada en el Registro Oficial\n N0 483 de 28 de diciembre del 2001, se dispone que los tribunales\n distritales de lo Contencioso Administrativo conocerán\n y resolverán todas las demandas y recursos derivados de\n contratos suscritos por las instituciones del Estado;

\n\n

Que el Directorio de PETROECUADOR, mediante Resolución\n N0 003-DIR-2002-02-22 de 22 de febrero del 2002, aprobó\n el alcance de las reformas al Reglamento de Contratación\n de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (PETROECUADOR)\n y sus empresas filiales, para Obras, Bienes y Servicios Específicos;\n dispuso que con las reformas aprobadas, se prepare la codificación\n y se autorice al señor Ministro de Energía y Minas\n a fin de que someta a consideración de la Presidencia\n de la República dicho proyecto de reglamento sustitutivo;

\n\n

Que es necesario incorporar en un solo Reglamento de Contratación\n de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (PETROECUADOR)\n y sus empresas filiales, para Obras, Bienes y Servicios Específicos,\n todas las reformas que se han expedido; y,

\n\n

En ejercicio de la facultad establecida en el Art. 171, numeral\n 5 de la Constitución Política de la República,\n en concordancia con los Arts. 8 y 10 de la Ley Especial N0 45\n y 6 de la Ley de Hidrocarburos,

\n\n

Decreta:

\n\n

EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO\n DE
\n CONTRATACION DE LA EMPRESA ESTATAL PETROLEOS DEL ECUADOR (PETROECUADOR)\n Y SUS EMPRESAS FILIALES, PARA OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ESPECIFICOS.

\n\n

CAPITULO I

\n\n

NORMAS FUNDAMENTALES

\n\n

Art. 1.- Objeto y Ambito.- Este reglamento tiene por objeto\n regular el sistema de contratación de PETROECUADOR y sus\n empresas filiales para la ejecución de obras, adquisición\n de bienes y la prestación de servicios específicos,\n incluidos los de consultoría, de acuerdo con lo que dispone\n el Art. 10 de la Ley de PETROECUADOR, el Art. 93 de la Ley de\n Hidrocarburos y el Art. 22 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento\n General a la Ley de PETROECUADOR.

\n\n

Art. 2.- Régimen Legal.- La contratación de\n PETROECUADOR y sus empresas filiales se regirá por su\n Ley Especial. la Ley de Hidrocarburos, este reglamento, el Manual\n de Aprobaciones, los correspondientes instructivos y supletoriamente\n por las disposiciones del derecho común.

\n\n

Art. 3.- Capacidad Contractual.- PETROECUADOR y sus empresas\n filiales podrán celebrar los contratos necesarios para\n el cumplimiento de sus fines, de cualquier naturaleza que fueren.\n En los contratos se procurará esencialmente asegurar la\n realización plena del objeto contractual, a base de estipulaciones\n claras y justas que serán interpretadas y cumplidas de\n buena fe.

\n\n

Art. 4.- Modificaciones de los Contratos.- Los contratos suscritos\n podrán modificados de común acuerdo entre las partes,\n previa la autorización de los respectivos órganos\n de adjudicación establecidos en los artículos 9\n y 10 de este reglamento.

\n\n

Art. 5.- Transacción y el Desistimiento.- PETROECUADOR\n y sus empresas filiales podrán celebrar convenios transaccionales\n para precaver o terminar litigios. Para desistir, en las causas\n en las que intervenga como actor o demandado, deberá previamente\n obtener la autorización del Procurador General del Estado,\n cuando la cuantía de la controversia sea indeterminada\n o superior a veinte mil dólares de los Estados Unidos\n de América.

\n\n

Art. 6.- Terminación de los Contratos.- Los contratos\n celebrados por PETROECUADOR o sus empresas filiales pueden legalmente\n terminar por las siguientes causas:

\n\n

1.- Por cumplimiento del objeto contractual.

\n\n

2.- Por acuerdo de las partes contratantes realizado antes\n de la ejecución total del contrato.

\n\n

3.- Por declaración unilateral de PETROECUADOR o sus\n empresas filiales en caso de incumplimiento del contratista.

\n\n

4.- Por las demás causas que se estipulen en el contrato.

\n\n

Art. 7.- Terminación Unilateral.- PETROECUADOR o sus\n empresas filiales podrán dar por terminado anticipada\n y unilateralmente el contrato en caso de incumplimiento de una\n o más cláusulas esenciales, debido a culpa grave\n del contratista. Estos efectos se tendrán por cláusulas\n esenciales las que hayan sido calificadas como tales en cada\n contrato, de acuerdo al grado de importancia que su cumplimiento\n tenga para PETROECUADOR o sus empresas filiales. Se entenderá\n por culpa grave la que está establecida como tal en el\n Código Civil, y será declarada por PETROECUADOR\n o sus empresas filiales, previo estudio de los antecedentes y\n de las razones del contratista y de acuerdo con el procedimiento\n que se establezca en el instructivo que expida el Consejo de\n Administración, el que en todo caso deberá respetar\n las garantías del debido proceso.

\n\n

Art. 8.- Reajuste de Precios.- Las comisiones de contratación\n de PETROECUADOR y sus empresas filiales, por medio del Presidente\n Ejecutivo o del Vicepresidente de cada filial, someterán\n al Consejo de Administración las reglas, procedimientos\n y fórmulas de rejuste de precios de los contratos de obras,\n bienes y servicios de acuerdo con la naturaleza de cada contrato\n y con las condiciones predominantes de la economía nacional.

\n\n

CAPITULO II

\n\n

DE LOS ORGANOS RESPONSABLES DE LA COTRATACION

\n\n

Art. 9.- En PETROECUADOR.- Los órganos responsables\n de la contratación son los siguientes;

\n\n

a) El Consejo de Administración, que adjudicará\n y autorizará la celebración de los contratos, cuya\n cuantía supere el 0.1% del presupuesto consolidado;

\n\n

b) El Presidente Ejecutivo, que adjudicará y celebrará\n contratos hasta la cuantía del 0.1% del presupuesto consolidado,\n y aquellos autorizados por el Consejo de Administración;

\n\n

c) Los ejecutivos que le sigan en jerarquía al Presidente,\n que adjudicarán y celebrarán contratos hasta el\n monto de 0.025% del presupuesto consolidado;

\n\n

d) La Comisión de Contrataciones, que tendrá\n a su cargo el proceso de contratación de obras o servicios\n desde su inicio hasta la recomendación de adjudicación;\n y,

\n\n

e) La Comisión de Compras, que realizará el\n proceso para la adquisición de bienes locales e importados,\n desde su inicio hasta la recomendación de adjudicación.

\n\n

Antes de proceder a la invitación a ofertar, las comisiones\n de Contratación o de Compras deberán preparar y\n aprobar los términos de referencia, dichos términos\n de referencia deberán ser puestos previamente en conocimiento\n del respectivo órgano de adjudicación, de acuerdo\n con la cuantía del presupuesto referencial.

\n\n

Art. 10.- En las filiales.- Los órganos responsables\n de la contratación son las siguientes:

\n\n

a) El Consejo de Administración, que adjudicará\n y autorizará la celebración de contratos cuya cuantía\n supere el 0.1% del presupuesto consolidado;

\n\n

b) El Comité de Contratación, que adjudicará\n y autorizará la celebración de los contratos cuya\n cuantía esté entre el 0.05% y el 0.1% del presupuesto\n consolidado;

\n\n

c) El Vicepresidente de cada filial que adjudicará\n y celebrará contratos hasta el 0.05% del presupuesto consolidado,\n y los autorizados por el Consejo de Administración y por\n el Comité de Contratación;

\n\n

d) Los ejecutivos que le sigan en jerarquía al Vicepresidente\n adjudicarán y celebrarán contratos hasta el 0.025%\n del presupuesto consolidado;

\n\n

e) La Comisión de Contrataciones, que tendrá\n a su cargo el proceso de contratación de obras o servicios\n desde su inicio hasta la recomendación de adjudicación;\n y,

\n\n

f) La Comisión de Compras, que realizará el\n proceso para la adquisición de bienes locales e importados\n desde su inicio hasta la recomendación de adjudicación.

\n\n

Antes de proceder a la invitación a ofertar, las comisiones\n de Contratación o de Compras, deberán preparar\n y aprobar los términos de referencia, dichos términos\n de referencia deberán ser puestos previamente en conocimiento\n del respectivo órgano de adjudicación de acuerdo\n con la cuantía del presupuesto referencial.

\n\n

Art. 11.- Los Comités de Contratación.- Se integrarán\n con el Presidente Ejecutivo, que lo presidirá; el Vicepresidente\n de la respectiva filial; y un miembro del Consejo de Administración\n designado por este organismo.

\n\n

Cada Comité de Contratación contará con\n un Secretario ad--hoc que será designado por el propio\n comité de entre los secretarios de las comisiones de Contratación\n y de Compras.

\n\n

Art. 12.- Comisiones de Contrataciones y de Compras.-Las Comisiones\n de Contrataciones y de Compras para cada invitación a\n ofertar, se integrarán por dos funcionarios de máxima\n categoría del Area Operativa, uno de la Financiera, uno\n de la legal y uno de la Unidad de Auditoria Interna.

\n\n

La designación de los miembros de las comisiones de\n Contrataciones y de Compras, será efectuada por los respectivos\n órganos de adjudicación. el mismo que se determinará\n por la cuantía del presupuesto referencial. El Consejo\n de Administración se reserva el derecho de sustituir en\n cualquier tiempo a los miembros de las comisiones de Contratación\n y de Compras, cuando lo considere pertinente.

\n\n

Actuarán como secretarios de las comisiones de Contrataciones\n y de Compras, los coordinadores de contratos, quienes serán\n los únicos integrantes permanentes de cada comisión.

\n\n

CAPITULO III

\n\n

DE LA CALIFICACION Y DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION

\n\n

Art. 13.- Calificación.- Las empresas que estén\n interesadas en participar en concursos que realicen PETROECUADOR\n y sus empresas filiales deberán previamente presentar\n la documentación para ser calificadas. Las comisiones\n de Contratación y de Compras analizarán la documentación\n y recomendarán al Presidente Ejecutivo de PETROECUADOR\n y a los Vicepresidentes de cada empresa filial la inclusión\n en la lista de firmas calificadas.

\n\n

Las comisiones de Contratación y de Compras revisarán\n periódicamente que las firmas calificadas continúen\n cumpliendo los requisitos de calificación.

\n\n

Art. 14.- Clases de Procesos.- Los procesos de contratación\n de PETROECUADOR y sus empresas filiales son: INVITACIÓN\n A OFERTAR, CONTRATACION DIRECTA, Y ORDENES DE TRABAJO Y DE COMPRA.

\n\n

Art. 15.- Invitación a Ofertar.- Serán llamadas\n a participar en este proceso, según el objeto de la contratación,\n todas las empresas que hayan sido previamente calificadas.

\n\n

Para las compras de equipos, repuestos e insumos a los fabricantes\n o distribuidores autorizados en el exterior, no se requerirá\n calificación previa.

\n\n

Art. 16.- Documentación y Trámite.- Junto con\n la carta de invitación a ofertar se enviarán los\n términos de referencia, y se requerirá a los oferentes\n la presentación de los certificados de no adeudar al IESS\n y de no constar en el Registro de Contratistas Incumplidos y\n Adjudicatarios Fallidos a cargo de la Contraloría General\n del Estado.

\n\n

En lo referente a la presentación de ofertas, evaluación,\n adjudicación y demás particulares del proceso,\n se estará a lo que se determine en los manuales e instructivos\n correspondientes.

\n\n

Las sesiones de las comisiones de Contratación y de\n Compras tendrán carácter público, pudiendo\n asistir a ellas los oferentes en calidad de observadores.

\n\n

Art. 17.- Procesos Desiertos.- Las comisiones de Contrataciones\n y de Compras podrán recomendar al órgano responsable\n de la adjudicación, en relación con la cuantía\n del presupuesto referencial establecido en los artículo\n 9 y 10 de este reglamento, declarar desierto un proceso de contratación,\n en los siguientes casos;

\n\n

a) Por no haberse presentado ninguna oferta;

\n\n

b) Por haber sido descalificadas o consideradas inconvenientes\n las ofertas presentadas por los intereses de PETROECUADOR o sus\n empresas filiales; y,

\n\n

c) Cuando sea necesario introducir arma reforma que cambie\n el objeto del contrato.

\n\n

En estos casos el órgano responsable de la adjudicación,\n podrá ordenar la reapertura de la invitación a\n ofertar o convocar a un nuevo proceso, de acuerdo con las necesidades\n institucionales.

\n\n

Art. 18.- Contratación Directa.- Se adoptará\n esta modalidad exclusivamente en los siguientes casos:

\n\n

a) En situaciones de emergencia, fuerza mayor o caso fortuito,\n calificadas previamente por el Presidente Ejecutivo;

\n\n

b) En caso de existir un solo proveedor o de ser necesaria\n la estandarización de marcas o la compatibilización\n con los activos existentes

\n\n

c) Los provenientes de convenios con gobiernos extranjeros\n que ofrezcan el financiamiento, mediante créditos blandos\n no comerciales, para la adquisición de bienes, prestación\n de servicios y la realización de obras de especial importancia\n que implique recepción tecnológica siempre que\n los precios sean razonablemente comparables con los del mercado;

\n\n

d) En contratos con otras instituciones del Estado, institutos\n de educación superior, escuelas politécnicas y\n universidades. En estos casos, los términos de referencia\n respectivos serán determinados, para cada caso, por el\n Consejo de Administración de PETROECUADOR; y,

\n\n

e) Los contratos que deban suscribir PETROECUADOR o sus empresas\n filiales, derivados de convenios de Alianza Estratégica\n con empresas petroleras estatales.

\n\n

Art. 19.- Ordenes de Trabajo y de Compra.- Las comisiones\n de Contratación y de Compras llevarán un registro\n de listas públicas de precios, que serán aprobados\n por el Consejo de Administración: en este registro constarán\n los precios de las obras, bienes y servicios que puedan ser ofrecidos\n por las firmas calificadas.

\n\n

PETROECUADOR y sus empresas filiales, para obras, bienes o\n servicios que figuren en las listas a las que se refiere el inciso\n anterior, podrán emitir órdenes de trabajo y de\n compra a los oferentes que consten en dichas listas, de acuerdo\n con el Manual de Aprobaciones, en el que se señalarán\n los órganos competentes y los respectivos montos y procedimientos.

\n\n

CAPITULO IV

\n\n

DISPOSICIONES GENERALES

\n\n

Art. 20.- Garantías.- En los contratos previstos en\n este reglamento, PETROECUADOR y sus empresas filiales exigirán\n las garantías que fueren necesarias para asegurar la fidelidad\n de la oferto, el cumplimiento del contrato y el buen uso de anticipos.

\n\n

Las garantías serán incondicionales, irrevocables\n y de cobro inmediato, y podrán ser otorgadas por un banco\n o compañía financiera establecidos en el país\n o por intermedio de ellos o por una compañía de\n seguros establecida en el país. También podrán\n rendirse mediante depósitos en moneda de plena circulación\n en el país, en efectivo o en cheque certificado a nombre\n de PETROECUADOR o sus empresas filiales.

\n\n

Además de las garantías descritas en el inciso\n anterior, en los contratos de obras y servicios, para asegurar\n la buena ejecución y la buena calidad de los materiales\n se retendrá el 5% del valor de las planillas de los pagos\n que se hicieren por obras o servicios realizados; los valores\n referidos se depositarán inmediatamente después\n en el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, en una cuenta especial\n a nombre del contratista.

\n\n

Cuando se realice una compra en el exterior al fabricante\n o distribuidores autorizados de equipos, repuesto e insumos,\n no será necesaria la presentación de las garantías\n de seriedad de oferta y fiel cumplimiento del contrato; sin embargo,\n su pago se realizará mediante carta de crédito\n condicionada.

\n\n

Las garantías rendidas se mantendrán vigentes\n y serán devueltas de acuerdo con lo que se establezcan\n en los respectivos contratos.

\n\n

Art. 21.- Inhabilidades Generales para Contratar.- No podrán\n celebrar contratos con PETROECUADOR y sus empresas filiales,\n los siguientes:

\n\n

a) Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar\n por la Constitución y las leyes;

\n\n

b) El Presidente, el Vicepresidente de la República,\n los ministros de Estado, los legisladores, los presidentes o\n representantes legales de entidades del sector público\n con ámbito de acción nacional, siempre que no intervengan\n como representantes del Estado o institución pública;

\n\n

c) Quienes se encuentren inscritos en el registro a cargo\n de la Contraloría General del Estado como contratistas\n incumplidos o adjudicatarios fallidos, inhabilidad que se extiende\n hasta tres años después de haberse hecho efectiva\n la garantía de seriedad de la oferta o de fiel cumplimiento\n del contrato; y,

\n\n

d) Quienes hayan celebrado contratos encontrándose\n inhabilitados; inhabilidad que se extiende hasta tres altos\n después de haberse declarado la nulidad de dicho contrato.

\n\n

El contratista incumplido o inhábil y el adjudicatario\n fallido a que se refieren los literales c) y d) extienden su\n impedimento a las personas jurídicas de la misma rama\n de actividad, a las que se encuentre vinculado como persona natural\n o por interposición de persona jurídica.

\n\n

Este impedimento afecta en la misma forma a los socios, accionistas\n e integrantes de esas personas jurídicas Incursas en los\n citados literales, cuando sean titulares de más del veinte\n por ciento del capital social.

\n\n

 

\n\n

Art. 22.- Inhabilidades Especiales para Contratar.- No podrán\n celebrar contratos con PETROECUADOR o sus empresas filiales,\n en los siguientes casos:

\n\n

a) Las personas naturales o jurídicas que hubieren\n hecho los estudios y diseño o elaborado los proyectos\n de obras de ingeniería o arquitectura, y, los que hubieren\n establecido las especificaciones de los bienes a adquirirse;

\n\n

b) Los cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de\n consanguinidad o segundo de afinidad de los miembros del Directorio,\n Consejo de Administración, Presidente Ejecutivo, Vicepresidente\n de las filiales o de los integrantes de las comisiones de Contrataciones\n o de Compras;

\n\n

c) Los funcionarios que hayan intervenido en la etapa precontractual\n y que con su acción u omisión pudieren resultar\n favorecidos, sus parientes hasta el cuarto grado de consaguinidad\n o segundo de afinidad; y,

\n\n

d) Los que de numera directa hayan estado vinculados con la\n elaboración, revisión o aprobación de los\n documentos precontractuales, relacionados con el contrato a celebrarse.

\n\n

Si se comprobare la intervención de un oferente inhábil,\n éste quedará eliminado del respectivo proceso precontractual.

\n\n

Art. 23.- Obras Adicionales.- Se podrá disponer durante\n la ejecución de amia obra o servicio, hasta el veinte\n y cinco por ciento (25%) del valor actualizado o reajustado del\n contrato principal. VII la realización de rubros nuevos,\n mediante órdenes de trabajo, en cuyo caso el contratista\n deberá rendir garantías adicionales, de conformidad\n con este reglamento y el instructivo de la materia.

\n\n

Si superara dicho porcentaje, será necesaria la celebración\n de un contrato modificatorio, de conformidad con el Art. 4 de\n este reglamento.

\n\n

Art. 24.- Multas.- En los contratos se estipulará una\n cláusula penal que sancione el incumplimiento del contratista.

\n\n

Las multas serán impuestas por el funcionario que haya\n celebrado el contrato. Estos valores se retendrán o se\n harán efectivos de las entidades pendientes de pago o\n de las garantías contractuales rendidas.
\n No se aplicarán las multas cuando el incumplimiento sea\n consecuencia de circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor\n o por causas justificadas por el contratista y aceptadas por\n PETROECUADOR o la empresa filial correspondiente.

\n\n

Art. 25.- Escritura Pública.- Se otorgarán por\n escritura pública los contratos cuyo monto exceda del\n 0.02% del presupuesto anual consolidado de PETROECUADOR y los\n que por su naturaleza o mandato legal requieran de este requisito.

\n\n

Los demás contratos constarán en documento privado\n o instrumento público, a criterio de PETROECUADOR o la\n empresa filial respectiva.

\n\n

Cuando las compras se realicen en el exterior al fabricante\n o distribuidores autorizados de equipos, repuestos e insumos,\n no será necesaria la suscripción de un contrato,\n ya que su adquisición se realizará mediante una\n orden de compra, en la que se detallarán todos los aspectos\n técnicos indispensables para su requisición.

\n\n

Art. 26.- Quiebra de la Adjudicación.- Si no se celebrare\n el contrato por culpa del adjudicatario, sin justificación\n aceptada por PETROECUADOR o sus empresas filiales, el funcionario\n responsable, sin otro trámite, eliminará por tres\n años a la empresa adjudicataria de la lista de empresas\n calificadas, sin que la adjudicataria tenga derecho a reclamación\n alguna, ordenará la ejecución de la garantía\n de fidelidad de la oferto y solicitará la inscripción\n en el Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos\n a cargo de la Contraloría General del Estado. En este\n caso, PETROECUADOR o sus empresas filiales podrán celebrar\n el contrato con el proponente que siga en el orden de preferencia\n establecido en el acta de adjudicación, siempre que la\n propuesta u oferta convenga a los intereses de PETROECUADOR o\n sus empresas filiales.

\n\n

Art. 27.- Pagos.- Si el pago no se efectuare dentro del plazo\n estipulado, PETROECUAD0DR o sus empresas filiales estarán\n obligadas a reconocer al contratista el interés legal\n de mora vigente a la fecha, computado por el número de\n días de retardo; siempre y cuando PETROECUADOR o sus filiales\n no hayan objetado planillas o facturas mal presentadas. El Presidente\n Ejecutivo de PETROECUADOR o el Vicepresidente en las filiales,\n según el caso, sancionará a los funcionarios responsables\n del retraso.

\n\n

Art. 28.- Cesión de Derechos.- El contratista no podrá\n ceder o traspasar los derechos y obligaciones de los contratos\n suscritos, sin la autorización previa y escrita de PETROECUADOR\n o sus empresas filiales, según el caso. De no cumplirse\n con este requisito, tal cesión será nula, será\n causa de terminación anticipada del contrato y el contratista\n responderá por los daños y perjuicios ocasionados.

\n\n

Igualmente, previa autorización escrita de PETROECUADOR\n o de sus empresas filiales, el contratista podrá subcontratar\n partes, trabajos o servicios específicos, siempre que\n por escrito se comprometa a cumplir sus obligaciones respecto\n a lo subcontratado.

\n\n

Art. 29.- Preferencia para Empresas Ecuatorianas.- Previo\n al proceso de contratación, PETROECUADOR y sus empresas\n filiales establecerá la participación nacional,\n en base a los estudios de desagregación tecnológica,\n realizados por el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización,\n Pesca y Competitividad.

\n\n

Para los casos de adquisición de bienes, contratación\n de obras o prestación de servicios, PETROECUADOR o sus\n empresas filiales preferirán a las empresas ecuatorianas\n y a la producción nacional, cuando ofrezcan condiciones\n similares a las empresas extranjeras y conforme con el instructivo\n expedido para el efecto.

\n\n

Art. 30.- Subdivisión de Cuantías.- Ningún\n contrato podrá subdividirse en cuantías menores\n para eludir los procedimientos establecidos en este reglamento.\n La transgresión dará lugar a la destitución\n de los funcionarios responsables.

\n\n

Art. 31.- Control de la Ejecución Contractual.- El\n área técnica que preparó el proyecto relacionado\n con los bienes, obras o servicios, tomará a su cargo el\n control y fiscalización de la ejecución del respectivo\n contrato y será responsable de adoptar las medidas para\n que sea ejecutado, observando sus estipulaciones, programas,\n costos y plazos. A este efecto, el Jefe de dicha área\n designará la unidad o el funcionario que responderá\n directamente por el cumplimiento de esta obligación, al\n que corresponderá tomar acciones para prevenir y solucionar\n problemas.

\n\n

De las obras, bienes y servicios contratados, habrá\n recepciones provisionales y definitivas o única, según\n el caso, de acuerdo con la naturaleza de los contratos, los plazos,\n formas y demás particulares que se establecerán\n en los correspondientes instructivos. Los funcionarios que realicen\n estas recepciones serán designados por quienes firmaron\n el contrato y responderán personalmente de sus actuaciones.

\n\n

Art. 32.- Registro de Incumplimientos.- PETROECUADOR o sus\n empresas filiales informarán obligatoriamente a la Contraloría\n General del Estado, para que se efectúe el registro correspondiente,\n de la negativa de los adjudicatarios para firmar los contratos\n o del incumplimiento de los contratos suscritos, para lo cual\n acompañará los documentos probatorios correspondientes,\n conforme al reglamento expedido por la Contraloría General\n del Estado.

\n\n

Art. 33.- PETROECUADOR y sus Empresas Filiales como Contratistas.-\n En la venta de bienes y servicios, y en la ejecución de\n obras, PETROECUADOR y sus empresas filiales se sujetarán\n a las disposiciones de su ley especial, la Ley de Hidrocarburos,\n a los manuales e instructivos que para el efecto se dicten y\n a las disposiciones del derecho común.

\n\n

Art. 34.- Reclamos y Recursos.- Los hechos y actos administrativos\n expedidos durante los procesos de contratación solo podrán\n ser impugnados con forme a lo previsto en el estatuto del Régimen\n Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

\n\n

Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten\n reclamos relacionados con su oferta, respecto del proceso de\n contratación o con el resultado de la adjudicación,\n deberán presentar junto a su reclamo, una garantía\n incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, con una vigencia\n mínima de 70 días, por un monto equivalente al\n 2% de la oferta. Si la resolución del reclamo, que deberá\n reunir los requisitos de motivación previstos en la Constitución,\n luego del cumplimiento de las garantías del debido proceso,\n determinare que el reclamo fue infundado o malicioso, y no se\n presentare acción contencioso administrativa antes del\n vencimiento de la garantía, ésta se hará\n efectiva, sin que por tal hecho pueda interponerse ninguna acción\n en vía administrativa. Queda a salvo el derecho de los\n reclamantes para deducir las acciones judiciales que la ley contempla.

\n\n

Los oferentes podrán, de ser necesario, renovar la\n garantía. En ningún caso la reclamación\n suspenderá los efectos de los actos reclamados, sin perjuicio\n de que los jueces competentes establezcan las responsabilidades\n a que hubiere lugar.

\n\n

Art. 35.- Controversias.- Las controversias derivadas de los\n contratos celebrados por PETROECUADOR o sus empresas filiales,\n en la vía jurisdiccional, se ventilarán ante los\n tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo, según\n lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Modernización\n del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios\n por parte de la Iniciativa Privada.

\n\n

Alternativamente, en los contratos se podrá pactar\n mecanismos alternativos para la solución de las disputas,\n controversias o reclamaciones que surjan de o relacionadas con\n los contratos que celebre PETROECUADOR y sus empresas filiales\n incluyendo, sin limitación, al incumplimiento, terminación,\n la validez o invalidez del mismo cualquier cuestión no\n contractual relacionada con el contrato, conforme a las disposiciones\n de la Ley de Arbitraje y Mediación.

\n\n

PETROECUADOR y Sus empresas filiales, procurarán evitar\n el inicio de acciones judiciales, para lo cual buscarán\n solucionar las diferencias mediante acuerdos directos. En ningún\n caso PETROECUADOR o sus empresas filiales condicionarán\n el pago de planillas o facturas correspondientes a servicios\n efectivamente prestados, a la compensación de obligaciones\n que no hubieren sido aceptadas por las partes. Si existiese controversias\n con el pago de facturas, los representantes legales de PETROECUADOR\n y sus empresas filiales, están facultados, atentos a las\n diversas circunstancias, disponer el pago de valores no controvertidos,\n sin perjuicio de que los valores controvertidos se proceda a\n buscar fórmulas alternativas de solución de controversias\n o se inicien las acciones judiciales que correspondan.

\n\n

Art. 36.- Manual de Aprobaciones e Instructivos.- En PETROECUADOR\n y cada una de sus empresas filiales se implementará un\n Manual de Aprobaciones, autorizado por el Consejo de Administración\n donde se fijarán los montos de gastos permitidos para\n cada nivel y el procedimiento que se debe seguir

\n\n

En general, de acuerdo con lo que dispone el inciso 2°\n del Art. 10 de la ley de PETROECUADOR, el Consejo de Administración,\n el Presidente Ejecutivo y los vicepresidentes de filiales expedirán\n las demás normas necesarias para la aplicación\n de este reglamento

\n\n

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

\n\n

Art. 37.- El Consejo de Administración de PETROECUADOR\n modificara el Instructivo de Contratación de PETROECUADOR\n y sus empresas filiales, para obras, bienes y servicios específicos,\n a fin de que sus disposiciones armonicen con el presente decreto\n ejecutivo.

\n\n

Art. 38.- Las facultades del articulo 35 de este reglamento\n se ejercerán respecto de situaciones actualmente pendientes\n de resolución.

\n\n

De la ejecución de este decreto, que entrará\n en vigencia a partir de su publicación en el Registro\n Oficial, encárguese el Ministro de Energía y Minas.

\n\n

Dado en el Palacio, en Quito, a 26 de abril del 2002.

\n\n

f.) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la\n República.

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Marcelo Santos Vera, Secretario General de a Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

N0\n 2599

\n\n

Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que de conformidad con lo que señala el articulo 244\n de Constitución Política de la República,\n dentro del sistema de economía social de mercado al Estado\n le corresponderá promover el desarrollo de actividades\n y mercados competitivos así como emprender actividades\n económicas cuando lo requiera el interés general;

\n\n

Que según lo señala el articulo 245 de la Norma\n Suprema, la economía ecuatoriana se organizará\n y desenvolverá coexistencia y concurrencia de los sectores\n públicos y privados.

\n\n

Que las empresas económicas, en cuanto a sus formas\n de propiedad y gestión, podrán ser privadas, públicas,\n mixtas comunitarias o de autogestión;

\n\n

Que la Ley de Compañías vigente regula la participación\n estatal en empresas de economía mixta;

\n\n

Que la Corporación de Promoción de Exportaciones\n Inversiones - CORPEI ha diseñado un plan para reactivación\n de las pequeñas y medianas empresas exportadoras del Ecuador\n PYMES, a través de la inversión de nuevos recursos\n en el capital accionario de estas empresas cuya situación\n financiera o cuyos planes de negocios tengan potencial para incrementar\n en corto plazo su capacidad generadora de empleo y de divisas;\n y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que le confiere los numerales\n 5 y 9 del articulo 171 de la Constitución Política\n de la República.

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1.- Disponer que el Ministerio de Comercio Exterior,\n Industrialización, Pesca y Competitividad, en coordinación\n con el Ministerio de Economía y Finanzas proceda, cumpliendo\n con todos los requisitos previstos en la ley, y de conformidad\n con ella, a la implementación de la propuesta que la Corporación\n de Promoción de Exportaciones e Inversiones - CORPEI ha\n diseñado para la reactivación de las pequeñas\n y medianas empresas exportadoras del Ecuador PYMES, a través\n de la inversión de nuevos recursos en el capital accionario\n de estas empresas cuya situación financiera o cuyos planes\n de negocios tengan potencial para incrementar en corto plazo\n su capacidad generadora de empleo y de divisas.

\n\n

Art. 2.- Para el cumplimiento de los fines señalados\n en el articulo anterior, los ministerios señalados podrán\n celebrar, de conformidad con la ley, convenios con la Corporación\n Financiera Nacional, cuidando en todo momento garantizar los\n intereses del Estado.

\n\n

Art. 3.- De la ejecución de este decreto, que regirá\n a partir de su publicación en el Registro Oficial, encárguese\n a los ministros de Comercio Exterior, Industrialización,\n Pesca y Competitividad, y de Economía y Finanzas.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito a 26 de abril del 2002.

\n\n

f.) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la\n República..

\n\n

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

\n\n

f.) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración\n Pública.

\n\n

 

\n\n

No.\n 044

\n\n

LA MINISTRA DEL AMBIENTE

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, el Art. 55 del Estatuto del Régimen injurídico\n de la Función Ejecutiva establece que las atribuciones\n propias de las diversas autoridades de la Administración\n Pública Central serán delegables en los órganos\n de inferior jerarquía;

\n\n

Que, con el objeto de mantener el buen servicio y un manejo\n adecuado, eficaz y un despacho rápido y eficiente de los\n asuntos concernientes al Despacho de la titular del Ministerio\n del Ambiente, es necesario realizar la delegación de las\n atribuciones de la Ministra de esta Cartera de Estado; y,

\n\n

En uso de sus facultades legales,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Articulo 1.- Delegar, al ahogado Carlos Carbo Cox, Director\n de la Dirección de Asesoría Jurídica, durante\n el período comprendido desde el 25 de abril del 2002 hasta\n el 19 de mayo del mismo año, las siguientes atribuciones\n propias de la Ministra del Ambiente:

\n\n

1.- Expedir y suscribir las normas, acuerdos resoluciones\n ministeriales que requiera la gestión ministerial.

\n\n

2) Suscribir acuerdos y convenios nacionales e internacionales.

\n\n

3) Aprobar y suscribir contratos para la adquisición\n de bienes, obras o servicios.

\n\n

4) Conocer, resolver y decidir sobre asuntos administrativos\n inherentes al Ministerio.

\n\n

La enumeración taxativa de las atribuciones delegadas,\n no constituyen una limitación para que el delegado conozca,\n resuelva y despache cualquier otro asunto inherente al Despacho\n de la titular de esta Cartera de Estado.

\n\n

Articulo 2.- Sin perjuicio de la delegación extendida\n en este acuerdo, la Ministra del Ambiente conservará todas\n las atribuciones inherentes a su cargo, incluyendo las delegadas.

\n\n

Articulo Final.- El presente acuerdo entrará en vigencia\n a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial y de su ejecución encárguese\n al Director de la Dirección de Asesoría Jurídica.

\n\n

Cúmplase y publíquese.- Dado en Quito a los\n veinte y cuatro días del mes de abril del 2002.

\n\n

f.) Lourdes Luque de Jaramillo, Ministra del Ambiente.

\n\n

 

\n\n

No. 314

\n\n

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA\n NACIONAL DE CORREOS

\n\n

Que, la Empresa Nacional de Correos es una entidad de derecho\n público, con personería jurídica, con patrimonio\n propio, presupuesto especial y autonomía administrativa\n y financiera, y que de acuerdo al Decreto Ejecutivo 1494, publicado\n en el Suplemento del Registro Oficial No. 321 de 18 de noviembre\n de 1999, emitido por el señor Presidente Constitucional\n de la República, mediante el cual dispone la delegación\n de los servicios postales actualmente a cargo de la Empresa Nacional\n de Correos a la iniciativa privada, y la supresión de\n la misma encargándose de este proceso al Consejo Nacional\n de Modernización del Estado - CONAM;

\n\n

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 4 del mencionado\n Decreto Ejecutivo No. 1494, la Empresa Nacional de Correos deberá\n continuar operando y ejerciendo la representación postal\n oficial del Estado, hasta que culmine el proceso de delegación;

\n\n

Que, la Empresa Nacional de Correos del Ecuador, por mandato\n legal es la institución con capacidad y competencia para\n emitir sellos postales;

\n\n

Que, de acuerdo a las normas reglamentarias, para la emisión\n de sellos postales, se ha considerado pertinente por cumplir\n con los requisitos establecidos, la emisión postal denominada:\n "BAÑOS CIUDAD TURISTICA";

\n\n

Que, el señor representante legal de la Empresa Nacional\n de Correos, autorizó la emisión postal y su impresión;

\n\n

Que, la emisión referida circulará a nivel nacional\n e internacional; y,

\n\n

Que, en uso de las facultades legales y reglamentarias antes\n citadas,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Aprobar la emisión postal denominada: "BAÑOS\n CIUDAD TURISTICA", autorizada por el señor representante\n legal de la Empresa Nacional de Correos, en el tiraje, valor\n y características siguientes:

\n\n

CINCO SELLOS: Valor: USD 0,84; 0,84; 0,84; 0,84 y 0,84 setenan;\n tiraje: 25.000 sellos por cada valor; colores a emitirse: Policromía;\n dimensión del sello: 38 x 28 mm. de perforación\n a perforación; ilustración de la viñeta:\n Motivo alusivo a la emisión; procedimiento: Offset; impresión:\n I.G.M.; diseño: Empresa Nacional de Correos.

\n\n

HOJA SOUVENIR: Valor USD 1.00; tiraje: 4.000 hojas; colores\n a emitirse: Policromía y pan de oro; dimensión\n de la hoja: 7 x 10 cm.; ilustración a la viñeta:\n Motivo alusivo a la emisión; procedimiento: Offset; impresión:\n I.G.M.; diseño: Empresa Nacional de Correos.

\n\n

SOBRE DE PRIMER DIA: Valor: USD 6.80; tiraje: 450 sobres;\n colores a emitirse: Policromía, incluido especies postales;\n dimensión del sobre: 16 x 10 cm., ilustración de\n la viñeta: Motivo alusivo a la emisión, procedimiento:\n Offset; diseño: Empresa Nacional de Correos.

\n\n

BOLETÍN INFORMATIVO: Sin valor comercial; tiraje: 600\n boletines; colores a emitirse: Policromía; dimensión\n del boletín: 38 x 15 cm.; ilustración a la viñeta:\n Motivo alusivo a la emisión; procedimiento: Offset; impresión:\n I.G.M.; diseño: Empresa Nacional de Correos.

\n\n

Art. 2.- El pago de esta emisión se aplicará\n a la partida "Emisiones Postales y Publicaciones" del\n presupuesto vigente de la Empresa Nacional de Correos, previo\n el cumplimiento de lo que establece el Art. 58 de la Ley Orgánica\n de Administración Financiera y Control; y, Art. 33 de\n la Ley de Presupuesto del Sector Público.

\n\n

Art. 3.- La impresión de esta emisión la efectuará\n el Instituto Geográfico Militar, mediante el sistema offset\n en policromía, sujetándose a los diseños\n que entregue el Departamento Filatélico de la Empresa\n Nacional de Correos, en papel especial con marca de seguridad\n y según especificaciones, constantes en el articulo primero\n de esta resolución.

\n\n

Art. 4.- Derógase la Resolución No. 00267 del\n 12 de diciembre del 2000.

\n\n

Art. 5.- Esta resolución entrará en vigencia\n a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial, de esto último se encargará\n el señor Secretario

\n\n

General de Correos.

\n\n

Comuníquese y publíquese, dado en Quito, a los\n 17 días del mes de septiembre del 2001.

\n\n

f.) Dr. Ignacio Ochoa Morales, representante legal de la Empresa\n Nacional de Correos.

\n\n

Certifico: Es fiel copia del original.

\n\n

f.) Lcdo. Jorge F. Canelos V., Secretario General.

\n\n

Empresa Nacional de Correos, 15 de abril del 2002.

\n\n

 

\n\n

No. 331

\n\n

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA\n NACIONAL DE CORREOS

\n\n

Que, la Empresa Nacional de Correos es una entidad de derecho\n público, con personería jurídica, con patrimonio\n propio, presupuesto especial y autonomía administrativa\n y financiera, y que de acuerdo al Decreto Ejecutivo 1494, publicado\n en el Suplemento del Registro Oficial No. 321 de 18 de noviembre\n de 1999, emitido por el señor Presidente Constitucional\n de la República, mediante el cual dispone la delegación\n de los servicios postales actualmente a cargo de la Empresa Nacional\n de Correos a la iniciativa privada, y la supresión de\n la misma encargándose de este proceso al Consejo Nacional\n de Modernización del Estado - CONAM;

\n\n

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 4 del mencionado\n Decreto Ejecutivo No. 1494, la Empresa Nacional de Correos deberá\n continuar operando y ejerciendo la representación postal\n oficial del Estado, hasta que culmine el proceso de delegación;

\n\n

Que, la Empresa Nacional de Correos del Ecuador, por mandato\n legal es la institución con capacidad y competencia para\n emitir sellos postales;

\n\n

Que, de acuerdo a las normas reglamentarias, para la emisión\n de sellos postales, se ha considerado pertinente por cumplir\n con los requisitos establecidos, la emisión postal denominada:\n "ASOCIACION DE PERIODISTAS EDUCATIVOS DEL GUAYAS";

\n\n

Que, el señor representante legal de la Empresa Nacional\n de Correos, autorizó la emisión postal y su impresión;

\n\n

Que, la emisión referida circulará a nivel nacional\n e internacional; y,

\n\n

Que, en uso de las facultades legales y reglamentarias antes\n citadas,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1.- Aprobar la emisión postal denominada: "ASOCIACIÓN\n DE PERIODISTAS EDUCATIVOS DEL GUAYAS", autorizada por el\n señor representante legal de la Empresa Nacional de Correos,\n en el tiraje. valor y características siguientes:

\n\n

UN SELLO: Valor: USD 0.16; tiraje: 25.000 sellos; colores\n a emitirse: Policromía; dimensión del sello: 28\n x 38 mm., de perforación a perforación; ilustración\n de la viñeta: Motivo alusivo a la emisión; procedimiento:\n Offset; impresión: I.G.M.; diseño: Empresa Nacional\n de Correos.

\n\n

SOBRE DE PRIMER DIA: Valor: USD 2.00; tiraje: 450 sobres;\n colores a emitirse: Policromía, incluido especies postales;\n dimensión del sobre: 16 x 10 cm., ilustración de\n la viñeta: Motivo alusivo a la emisión; procedimiento:\n Offset; dise&

 

Change password



Loading..